Modelo De Contrato De Obra Privada

Aviso Legal

Esta plantilla ofrece un marco de referencia para la creación de acuerdos entre las partes involucradas en trabajos de construcción privados. No sustituye el asesoramiento legal especializado. Se recomienda consultar con un abogado antes de formalizar cualquier contrato, ya que el uso de esta plantilla es responsabilidad exclusiva del usuario y no nos hacemos responsables por errores, omisiones o consecuencias derivadas de su utilización sin revisión profesional adecuada.

Este documento es solo un ejemplo de modelo de contrato de obra privada. Adapte el contenido según las particularidades de su proyecto y las normativas aplicables.

Modelo de Contrato de Obra Privada

Partes contratantes:

Contratista: Juan Pérez Gómez
DNI: 12345678A
Domicilio: Calle de la Construcción, 15, 28001, Madrid

Cliente: María López Ramírez
DNI: 87654321B
Domicilio: Avenida del Progreso, 22, 28002, Madrid

Descripción de la obra a realizar:

Construcción de una vivienda unifamiliar de 200 m² en la parcela ubicada en la Calle de la Innovación, nº 45, Madrid. Incluye cimentación, estructura, acabados y instalaciones.

Plazo de ejecución y condiciones:

La obra comenzará en 15 días desde la firma del presente contrato y tendrá una duración estimada de 6 meses. El contratista se compromete a cumplir con los estándares de calidad y seguridad establecidos.

Precio y forma de pago:

Coste total: 80.000 EUR.
Forma de pago: 20% como señal tras firma, 40% a la mitad de la obra y 40% a la finalización y aceptación de la misma.

Supervisión y modificaciones:

La obra será supervisada por un técnico designado por ambas partes. Cualquier modificación al proyecto original deberá realizarse por escrito y puede suponer ajuste en el coste y plazo.

Responsabilidades y obligaciones:

• El contratista garantiza la ejecución conforme a las normativas vigentes y entregará la obra en condiciones óptimas.
• El cliente facilitará el acceso y documentación necesaria para la ejecución del trabajo.
• Ambas partes acuerdan comunicar cualquier incidencia o retraso de inmediato.

Condiciones adicionales:

Cualquier controversia derivada del presente contrato se resolverá mediante mediación o, en su defecto, por los tribunales de Madrid.

Firmado en Madrid, a 10 de octubre de 2023.